AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°023/AONO/SEMRY/CIPM/2014 DU 08 DECMBRE 2014 POUR LA CONFECTION, L’IMPRESSION ET LA FOURNITURE DU MATERIEL D’EMBALLAGE DU RIZ BLANCHI A LA SOCIETE D’EXPANSION ET DE MODERNISATION DE LA RIZICULTURE DE YAGOUA (SEMRY) PROCEDURE D’URGENCE

FINANCEMENT : BUDGET SEMRY, EXERCICE 2015

1. Objet de l’appel d’offres

Le Directeur Général de la Société d’Expansion et de Modernisation de la Riziculture de Yagoua (SEMRY), BP 46, Yagoua, relance en procédure d’urgence l’Appel d’Offres National Ouvert pour la confection, l’impression et la fourniture du matériel d’emballage du riz blanchi à la SEMRY.

2. Consistance des fournitures et des lots.

Les fournitures objet du présent appel d’offres comportent deux lots répartis ainsi qu'il suit :

LOT N°1 : sacs vides (montant prévisionnel : 73 000 000 FCFA) :

- 60 000 sacs vides imprimés en quadrichromie de 50kg,

- 35 500 sacs vides imprimés en quadrichromie de 25kg,

- 10 000 sacs vides imprimés en quadrichromie de 10kg,

- 12 000 sacs vides imprimés en quadrichromie de 5kg.

LOT N°2 : Cartons (Montant prévisionnel : 12 000 000 FCFA) :

- 25 000 petits cartons de 1kg de riz imprimés en quadrichromie

- 3 000 gros cartons d’emballage pouvant contenir 10 petits cartons.

3. Participation et origine

La participation au présent appel d’offres est exclusivement ouverte aux opérateurs économiques de droit camerounais exerçant dans le secteur de l’infographie et de l’imprimerie professionnelle.

4. Financement

Les fournitures objet du présent appel d’offres sont financées par le budget de la SEMRY, exercice 2015.

5. Consultation du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au secrétariat de la Direction Générale de la SEMRY à Yagoua, BP 46, Tél. : 222 29 62 03 - 222 29 61 88 - 222 29 62 13, Fax : 222 29 62 85 site web www.semry.com dès publication du présent avis.

6. Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dès publication du présent avis d’Appel d’Offres, aux jours et heures ouvrables au secrétariat de la Direction Générale de la SEMRY à Yagoua, contre présentation d’un reçu de versement de la somme de cent mille (100 000) francs CFA pour le lot N°1 et de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot N°2 sur le compte CAS-ARMP ouvert auprès des agences régionales de la BICEC, représentant les frais d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres.

7. Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir au secrétariat de la Direction Générale de la SEMRY à Yagoua au plus tard le 17 avril 2015 à 13heures précises, heure locale, et devra porter la mention :

Appel d’Offres National Ouvert N°023/AONO/SEMRY/CIPM/2014 du 08 décembre 2014 pour la confection, l’impression et la fourniture du matériel d’emballage du riz blanchi à la Société d’Expansion et de Modernisation de la Riziculture de Yagoua (SEMRY) relancé en procédure d’urgence

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

8. Recevabilité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant de un million quatre cent soixante mille (1 460 000) FCFA pour le lot N°1 et de deux cent quarante mille (240 000) FCFA pour le lot N°2, délivrée par un organisme bancaire ou financier de premier ordre agréé par le Ministère en charge des Finances pour délivrer les cautions dans le cadre des marchés publics, et dont la liste figure en annexe du présent dossier d’appel d’offres. Cette caution devra être valable pendant 30 jours au moins, au-delà de la date de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, et être valides à la date de dépouillement, ou dater de moins de trois mois pour les pièces à validité illimitée.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment, l’absence ou l’insuffisance du montant de la caution de soumission délivrée par une banque ou un organisme financier agréé par le Ministère en charge des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraîneront le rejet pur et simple sans aucun recours.

9. Ouverture des plis

L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et des propositions financière se fera en un temps et aura lieu dans la salle des réunions de la Direction Générale de la SEMRY sise à Yagoua, le 17 avril 2015 à 13 heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SEMRY.

Seuls les soumissionnaires peuvent prendre part à cette séance d’ouverture des plis, ou s’y faire représenter par une personne de leur choix.

10. Délai de livraison

Le délai maximum de livraison prévu par le Maître d’Ouvrage est de trois (03) mois à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les livraisons.

11. Principaux critères éliminatoires

Les principaux critères éliminatoires porteront essentiellement sur :

- Le soumissionnaire n’a pas fourni la preuve attestant qu’il opère dans le secteur de l’infographie ou de l’imprimerie professionnelle ;

- Non-conformité ou absence d’une pièce administrative ;

- Absence d’un prix unitaire quantifié ;

- Non-validation des critères essentiels majeurs (Défaut de présentation des échantillons imprimés de sacs et de cartons, proposition des sacs autres que polypropylènes tissées, absence d'une fenêtre en PVC en face principale des petits cartons de 1kg tel que préconisé par la charte graphique) ;

- Fausses déclarations ;

- Falsification des pièces ;

- Absence de la caution de soumission délivrée par une banque ou un organisme financier de premier ordre agréé par le Ministère chargé des Finances.

12. Principaux critères essentiels de qualification

- La présentation de l’offre ;

- Le chiffre d’affaires du soumissionnaire ;

- L’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières ;

- Les références du soumissionnaire ;

- Les spécifications techniques des fournitures ;

- Les conditions et planning de livraison ;

- Le respect des normes environnementales en vigueur.

13. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre vingt dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

14. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat de la Direction Générale de la SEMRY à Yagoua, BP 46, Tél. : 22 29 62 03 / 22 29 61 88 / 22 29 62 13, Fax : 22 29 62 85 site web: www.semry.com.

Fait à Yagoua, le 23 mars 2015

Le Directeur Général,

Maître d’Ouvrage,

 





AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 007/AONO/SEMRY/CIPM/2015 DU 19 mars 2015 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’EXTENTION DES BATIMENTS DE BUREAUX DE LA SOCIETE D’EXPANSION ET DE MODERNISATION DE LA RIZICULTURE DE YAGOUA (SEMRY)

FINANCEMENT : BUDGET SEMRY, EXERCICE 2015

1. Objet de l’appel d’offres

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement public de l’exercice 2015, le Directeur Général de la Société d’Expansion et de Modernisation de la Riziculture de Yagoua (SEMRY), BP 46, Yagoua, lance en procédure d’urgence un Appel d’Offres National Ouvert pour l’extension des bâtiments de bureaux de la SEMRY à Yagoua.

2. Consistance des prestations

Les travaux objet du présent Appel d’Offres comprennent les opérations suivantes :

- Les travaux préparatoires ;

- Les maçonneries et bétons ;

- La charpente-couverture et plafond ;

- Les ouvertures ;

- L’électricité ;

- Les assainissements et revêtements ;

- Les enduits ;

- La peinture ;

- Les divers.

3. Délai d’exécution

Le délai maximum de livraison prévu par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des travaux objet du présent Appel d’Offres est de trois (03) mois à compter de la notification de l’ordre de service de commencer l’exécution.

4. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération tel que prévu au budget de la SEMRY de l’exercice 2015 est de quatre vingt-dix millions (90 000 000) de francs CFA toutes taxes comprises.

5. Participation et origine

La participation au présent appel d’offres est ouverte à toutes les entreprises de bâtiments et travaux publics installées en République du Cameroun. Toutefois, les entreprises déjà attributaires d’au moins deux marchés en cours d’exécution pour le compte du Maître d’Ouvrage ne sont pas admises à concourir.

6. Financement

Les prestations objet du présent appel d’offres sont financées par le Budget d’Investissement de la SEMRY, exercice 2015.

7. Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant de un million huit cent mille (1 800 000) de francs FCFA, établie par un établissement bancaire ou un organisme financier de premier ordre agréé par le Ministère en charge des Finances, et dont la liste figure dans la pièce 12 du présent Dossier d’Appel d’Offres. Cette caution devra être valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.

8. Consultation du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au secrétariat de la Direction Générale de la SEMRY à Yagoua, BP 46, Tél. : 222 296 203 / 222 296 188 / 222 296 213, Fax : 222 296 285 dès publication du présent avis.

9. Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dès publication du présent avis d’Appel d’Offres, aux jours ouvrables au secrétariat de la Direction Générale de la SEMRY à Yagoua, contre présentation d’un reçu de versement de la somme de cent dix mille (110 000) francs CFA sur le compte CAS-ARMP ouvert auprès des agences régionales de la BICEC, représentant les frais d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres.

10. Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir au secrétariat de la Direction Générale de la SEMRY à Yagoua au plus tard le 15 avril 2015 à 13 heures précises, heure locale, et devra porter la mention :

Appel d’Offres National Ouvert N° 007/AONO/SEMRY/CIPM/2015 du 19 mars 2015 en procédure d’urgence pour l’extension des bâtiments de bureaux de la Société d’Expansion et de Modernisation de la Riziculture de Yagoua (SEMRY)

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

11. Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises devront être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.

Toute offre incomplète ou non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment, l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque ou un organisme financier agréé par le Ministère en charge des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraîneront le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

12. Ouverture des plis

L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et des propositions financières se fera en un temps et aura lieu dans la salle des réunions de la Direction Générale de la SEMRY sise à Yagoua, le 15 mars 2015 à 13h heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SEMRY.

Seuls les soumissionnaires peuvent prendre part à cette séance d’ouverture des plis, ou s’y faire représenter par une personne de leur choix.

13. Critères d’évaluation

13.1. Critères éliminatoires

- Absence de plan de charge ou plan de charge présentant au moins deux marchés en cours d’exécution pour le compte du Maître d’Ouvrage,

- Absence de la caution de soumission,

- Absence d’une pièce administrative,

- Non-respect du modèle de soumission,

- Absence d’un prix unitaire quantifié,

- Non-validation d’au moins quatre (4) critères essentiels (un critère essentiel sera déclaré validé si le soumissionnaire a validé au moins 50% de ses sous-critères),

- Fausses déclarations,

- Falsification des pièces.

13.2. Critères essentiels d’évaluation

- La présentation de l’offre ;

- La capacité financière du soumissionnaire ;

- Les références du soumissionnaire ;

- La méthodologie et le planning d’exécution des travaux ;

- Le personnel de l’entreprise ;

- Le matériel d’exécution.

14. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre aura été déclarée recevable sur le plan administratif, techniquement qualifiée conformément aux critères essentiels ci-dessus, et dont la proposition financière aura été évaluée la moins disante.

15. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

16. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat de la Direction Générale de la SEMRY à Yagoua, BP 46, Tél. : 222 296 203 / 222 296 188 / 222 296 213, Fax : 222 296 285

Fait à Yagoua, le 19 mars 2015

Le Directeur Général,

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 009/AONO/SEMRY/CIPM/2015 DU 19 mars 2015 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA REHABILITATION DES LOGEMENTS ET BUREAUX A LA SOCIETE D’EXPANSION ET DE MODERNISATION DE LA RIZICULTURE DE YAGOUA (SEMRY)

FINANCEMENT : BUDGET SEMRY, EXERCICE 2015

1. Objet de l’appel d’offres

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement public de l’exercice 2015, le Directeur Général de la Société d’Expansion et de Modernisation de la Riziculture de Yagoua (SEMRY), BP 46, Yagoua, lance en procédure d’urgence un Appel d’Offres National Ouvert pour la réhabilitation des logements et bureaux à la SEMRY à Yagoua.

2. Consistance des prestations

Les travaux objet du présent Appel d’Offres comprennent les opérations suivantes :

- Travaux préparatoires ;

- Terrassements ;

- Assainissement/revêtements ;

- Electricité ;

- Maçonneries ;

- Charpentes, couvertures et plafonds ;

- Peinture ;

- Ouvertures ;

- Divers.

3. Délai d’exécution

Le délai maximum de livraison prévu par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des travaux objet du présent Appel d’Offres est de trois (03) mois à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les livraisons.

4. Allotissement

Les travaux sont subdivisés en deux lots ci-après définis :

- Lot N° 1 : réhabilitation des infrastructures du secteur SEMRY de Yagoua ;

- Lot N° 2 : réhabilitation des infrastructures du secteur SEMRY de Maga.

5. Coûts prévisionnels

Les coûts prévisionnels de l’opération tel que prévu au budget de la SEMRY de l’exercice 2015 sont de :

- Lot N° 1 : Cinquante quatre millions (54 000 000) de francs CFA ;

- Lot N° 2 : Trente millions (30 000 00) de francs CFA.

6. Participation et origine

La participation au présent appel d’offres est ouverte à toutes les entreprises de bâtiments et travaux publics installées en République du Cameroun. Toutefois, les entreprises déjà attributaires d’au moins deux marchés en cours d’exécution pour le compte du Maître d’Ouvrage ne sont pas admises à concourir.

7. Financement

Les prestations objet du présent appel d’offres sont financées par le Budget de la SEMRY, exercice 2015.

8. Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par un établissement bancaire ou un organisme financier de premier ordre agréé par le Ministère en charge des Finances, et dont la liste figure dans la pièce 12 du présent Dossier d’Appel d’Offres, et d’un montant de ;

- Lot N° 1 : Un million quatre vingt mille (1 080 000) francs CFA ;

- Lot N° 2 : six cent mille (600 000) francs CFA.

Cette caution devra être valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.

9. Consultation du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au secrétariat de la Direction Générale de la SEMRY à Yagoua, BP 46, Tél. : 222 296 203 / 222 296 188 / 222 296 213, Fax : 222 296 285 dès publication du présent avis.

10. Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dès publication du présent avis d’Appel d’Offres, aux jours ouvrables au secrétariat de la Direction Générale de la SEMRY à Yagoua, contre présentation d’un reçu de versement de la somme de soixante dix mille (70 000) francs CFA sur le compte CAS-ARMP ouvert auprès des agences régionales de la BICEC, représentant les frais d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres.

11. Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir au secrétariat de la Direction Générale de la SEMRY à Yagoua au plus tard le 15 avril 2015 à 13 heures précises, heure locale, et devra porter la mention :

Appel d’Offres National Ouvert N° 009/AONO/SEMRY/CIPM/2015 du 19 mars 2015 en procédure d’urgence pour la réhabilitation des logements et bureaux à la Société d’Expansion et de Modernisation de la Riziculture de Yagoua (SEMRY)

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

12. Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises devront être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.

Toute offre incomplète ou non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment, l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque ou un organisme financier agréé par le Ministère en charge des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraîneront le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

13. Ouverture des plis

L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et des propositions financières se fera en un temps et aura lieu dans la salle des réunions de la Direction Générale de la SEMRY sise à Yagoua, le 15 avril 2015 à 13 heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SEMRY.

Seuls les soumissionnaires peuvent prendre part à cette séance d’ouverture des plis, ou s’y faire représenter par une personne de leur choix.

14. Critères d’évaluation

14.1. Critères éliminatoires

- Absence de plan de charge ou plan de charge présentant au moins deux marchés en cours d’exécution pour le compte du Maître d’Ouvrage,

- Absence de la caution de soumission,

- Absence d’une pièce administrative,

- Non-respect du modèle de soumission,

- Absence d’un prix unitaire quantifié,

- Non-validation d’au moins cinq (5) critères essentiels (un critère essentiel sera déclaré validé si le soumissionnaire a validé au moins 50% de ses sous-critères),

- Fausses déclarations,

- Falsification des pièces.

14.2. Critères essentiels d’évaluation

- La présentation de l’offre ;

- La capacité financière du soumissionnaire ;

- Les références du soumissionnaire ;

- La méthodologie et le planning d’exécution des travaux ;

- Le personnel de l’entreprise ;

- Le matériel d’exécution.

15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre aura été déclarée recevable sur le plan administratif, techniquement qualifiée conformément aux critères essentiels ci-dessus, et dont la proposition financière aura été évaluée la moins disante. Chaque soumissionnaire peut être attributaire d’un ou de l’ensemble des deux lots.

16. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre vingt dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat de la Direction Générale de la SEMRY à Yagoua, BP 46, Tél. : 222 296 203 / 222 296 188 / 222 296 213, Fax : 222 296 285

Fait à Yagoua, le 19 mars 2015

Le Directeur Général,

 

Last Updated ( Tuesday, 31 March 2015 10:56 )